【荐】建筑工程施工合同

发布时间:2024/3/3 11:33:00 编辑:ikaixi 手机版
 
没有平日的失败,就没有最终的成功。重要的是分析失败原因并吸取教训。下面是小编整理的【荐】建筑工程施工合同,欢迎大家阅读和收藏一下噢。
  建筑工程施工合同1
    按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行:
  第1条 工程概况
  1.1工程名称:甲方名下私房拆除及修建
  1.2工程地点:本市桥口区太平洋
  1.3承包范围:旧房拆除,新房重建
  1.4承包方式:包工包料
  1.5建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工
  1.6工程质量:参照国家房屋质量有关要求
  1.7合同价款(人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)
  第2条 甲方工作
  2.1开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。
  2.2指派[ ]为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。
  2.3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  第3条 乙方工作
  3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定。
  3.2指派[ ]为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。
  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
  3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第4条 关于工期的约定
  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
  4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
  第5条 关于工程质量及验收的约定
  5.1本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.3甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
  5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  第6条 关于工程价款及结算的约定
  6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
  本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元;
  第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。
  6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
  第7条 关于材料供应的约定
  7.1本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。
  7.2凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
  第8条 有关安全生产和防火的约定
  8.1乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
  8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。
  8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
  第9条 奖励和违约责任
  9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。
  9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。
  9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
  第10条 争议或纠纷处理
  10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
  10.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
  第11条 附则
  11.1本合同正本两份,双方各执一份。
  11.2本合同履行完成后自动终止。
  甲方: 乙方:
  日期: 日期:
  附件一:施工图纸或作法说明
  附件二:乙方提供材料及施工质量要求
  1.水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号;
  2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于;
  3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
  3.钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM;
  4.任何墙壁厚度不得小于240MM;
  5.其他约定:
  延伸阅读: 工程质量 验收效果 生产安全

  建筑工程施工合同2
    发包人(全称):
  承包人(全称):
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
  田园清水湾小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
  一、工程概况
  1.工程名称:-----小区 。
  2.工程地点:长治市----------。
  3.工程立项批准文号: 。
  4.资金 自筹 。
  5.工程内容: 商住楼建安工程 。
  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
  6.工程承包范围:
  商住楼图纸内土建、安装工程 。此合同不包括甲方分包项目 。
  二、合同工期
  计划开工日期: 年 月 日。
  计划竣工日期: 年 月 日。
  工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
  三、质量标准
  工程质量符合 合格 标准。
  四、签约合同价与合同价格形式
  1.签约合同价为:
  人民币(大写) (¥ 元);
  2.合同价格形式: 根据通用条款1.1.5.2和专用条款、补充条款的约定确定。
  五、项目经理
  承包人项目经理: 。
  六、合同文件构成
  本协议书与下列文件一起构成合同文件:
  (1)中标通知书(如果有);
  (2)投标函及其附录(如果有);
  (3)专用合同条款及其附件;
  (4)通用合同条款;
  (5)技术标准和要求;
  (6)图纸;
  (7)已标价工程量清单或预算书;
  (8)其他合同文件。
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  七、承诺
  1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  八、词语含义
  本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
  九、签订时间
  本合同于20xx年 月 日签订。
  十、签订地点
  本合同在发包人项目所在地办公室签订。
  十一、补充协议
  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
  十二、合同生效
  本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。
  十三、合同份数
  本合同一式 6份,均具有同等法律效力,发包人执 4份,承包人执2份。
  发包人: (公章) 承包人: (公章)
  法定代表人: 法定代表人:
  施工合同范本二
  发包人(全称):_________
  承包人(全称):__________
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:___________
  工程地点:___________
  工程内容:___________
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
  工程立项批准文号:_______
  资金___________
  二、工程承包范围
  承包范围:___________
  三、合同工期
  开工日期:___________
  竣工日期:___________
  合同工期总日历天数___天。
  四、质量标准
  工程质量标准:_________
  五、合同价款
  金额(大写):______元(人民币)
  $:______元
  六、组成合同的文件
  组成本合同的文件包括:
  1.本合同协议书
  2.中标通知书
  3.投标书及其附件
  4.本合同专用条款
  5.本合同通用条款
  6.标准、规范及有关技术文件
  7.图纸
  8.工程量清单
  9.工程报价单或预算书
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  十、合同生效
  合同订立时间:____年__月__日
  合同订立地点:___________
  本合同双方约定___________后生效。
  &
  nbsp;发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
  法定代表人: 法定代表人:

  建筑工程施工合同3
    发包人(全称):
  法定代表人或其委托代理人:
  承包人(全称):
  法定代表人或其委托代理人:
  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
  一、工程概况
  1、工程名称:___________________________。
  2、工程地点:___________________________。
  3、工程立项批准文号:__________________。
  4、资金来源:___________________________。
  5、工程内容:___________________________。
  6、工程承包范围:__________________________。
  二、合同工期
  计划开工日期:_________年_________月_________日。
  计划竣工日期:_________年_________月_________日。
  工期总日历天数:_________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
  三、质量标准
  工程质量符合___________________________标准。
  四、签约合同价与合同价格形式
  1、签约合同价为:人民币(大写__________________)(¥_________元);
  其中:
  (1)安全文明施工费:人民币(大写__________________)(¥_________元);
  (2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);
  (3)专业工程暂估价金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);
  (4)暂列金额:人民币(大写__________________)(¥_________元);
  2、合同价格形式:__________________。
  五、项目经理
  承包人项目经理:__________________。
  六、合同文件构成
  本协议书与下列文件一起构成合同文件:
  (1)中标通知书(如果有);
  (2)投标函及其附录(如果有);
  (3)专用合同条款及其附件;
  (4)通用合同条款;
  (5)技术标准和要求;
  (6)图纸;
  (7)已标价工程量清单或预算书;
  (8)其他合同文件。
  在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
  上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
  七、承诺
  1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
  2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
  3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
  八、违约、索赔和争议
  1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿;
  2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。
  九、签订时间
  本合同于_________年______月_____日签订。
  十、签订地点
  本合同在___________________________签订。
  十一、补充协议
  合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
  十二、合同生效
  本合同自_________生效。
  十三、合同份数
  本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
  发包人:
  法定代表人或其委托代理人:
  _________年______月_____日
  承包人:
  法定代表人或其委托代理人:
  _________年______月_____日

  建筑工程施工合同4
    发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方):
  为了确保 ,需 ,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
  一、工程名称:xxx。
  二、工程地点:xxx。
  三、工程施工范围及技术要求:
  详见施工图纸及工程量清单。
  四、工程造价:
  本工程预算价为xx万元整)(详见工程预算书)。
  五、承包方式:
  包工包料。
  六、结算方式:
  本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为 ,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。
  七、付款方式:
  工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%, 余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。
  八、工程工期:
  工期总日历天数为 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。
  九、施工要求:
  1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
  2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
  十、其它事项:
  1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。
  2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
  3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。
  4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。
  5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。
  十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份),乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
  附件:施工图纸及工程预算书
  甲 方(盖章): 乙 方(盖章):
  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
  签订日期:

  建筑工程施工合同5
    发包方(以下简称甲方):
  承包方(以下简称乙方):
  为了确保 ,需 ,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程组织施工事项协商一致,特订立本协议。
  一、工程名称:
  二、工程地点:
  三、工程施工范围及技术要求:详见施工图纸及工程量清单。
  四、工程造价:本工程预算价为万元
  元整)(详见工程预算书)。
  五、承包方式:包工包料。
  六、结算方式:本工程结算时委托有资质的中介机构结算审核下浮率为 ,工程量按实计算。根据施工图纸及现场实际发生工程量计算,信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。
  七、付款方式:
  工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%, 余款10%作为保修金,待保修期满后一个月内付清。
  八、工程工期
  工期总日历天数为 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延误,由乙方书面申请经甲方确认后,工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工,超过5天后,每延期一天扣工程款300元。
  九、施工要求
  1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工,按时保质保量完成,工程质量标准须达到合格以上。
  2、乙方应自觉提高安全生产意识,做好现场安全防护措施,确保施工安全,施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。
  十、其它事项
  1、乙方必须具备相应的施工资质,经甲方认定后方可签订施工协议。
  2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。
  3、本工程完成后,由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。
  4、验收时,若乙方未按图纸施工,乙方须在15日内整改到位,否则甲方不予支付工程款。
  5、本工程质量保修期为个月,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方承担。在甲方书面通知3日内,乙方未进场修复,视为自动放弃保修金,由甲方委托它方维修。
  6、
  十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份),乙方执壹份,自双方签字盖章之日起生效。 附件:施工图纸及工程预算书
  甲方(盖章): 乙方(盖章):
  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
  签订日期: 年 月 日

  建筑工程施工合同6
    发包方(以下简称甲方):_____________________
  承包方(以下简称乙方):_____________________
  根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
  一、工程概况
  (一)工程名称:_____________________
  (二)工程地点:_____________________
  二、工程承包范围
  ___________________________________
  安全维护及整改。
  三、合同工期
  _______天。
  四、工程造价
  工程造价为:______________元整
  五、质量标准
  5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
  5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)
  5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
  5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
  六、承包方式
  按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
  七、工程计价
  7.1本工程计算编制原则:按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______,《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号),《_______省建设工程计价办法》,_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
  7.2人工、材料价格的确定:人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
  7.3具体工程量以甲方签证单为准。
  八、工期
  有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
  8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准),一次停水、停电_______小时以上。
  8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
  8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
  8.4因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
  九、工程款的支付
  9.1工程完工后,甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。
  9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的_______%,工程保修金留结算总价的_______%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还,保修金不计利息。
  十、违约责任
  10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
  10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
  十一、安全生产和文明施工
  认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
  十二、争议的解决
  本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
  十三、其他
  乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。
  甲方:______________________
  乙方:______________________
  代表人:___________________
  代表人:_____________________
  日期:______年_____月_____日

  建筑工程施工合同7
    建设工程施工合同管理是规范建筑市场的重要内容之一。近十年来,经过建设行政管理部门的积极努力,合同备案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决,部分施工合同的内容不够详细,管理不到位,履约效果不甚理想。现结合我市合同备案善,就当前合同备案的必要性、存在的若干问题及解决的对策的思路谈一些认识。
  一、强化建设工程施工合同的备案管理是市场经济发展的客观要求:
  随着我国加入WTO后建筑市场的规范发展,施工合同必将成为维系发承包双方经济活动的重要法律依据。强化建设工程施工合同的备案管理不仅是主观需要,更是市场经济发展的客观要求。
  首先,从社会制度和企业性质看,我国目前是以公有制为主的多种经济形式并存的经济结构,生产力水平不高,法制不健全,不正当竞争行为时有发生,建筑市场承发包双方的合同自律行为还比较差。现阶段必须依靠政府有关部门的宣传、监督和管理,发挥政府职能部门的作用,才能使建筑市场不断规范和完善。
  其次,从当前经济秩序的状况看,旧的体制虽然已被打破,但新的体制还没有完全建立起来,人们缺乏市场经济所必需的法制观念和行为规范,经济交往的随意性和盲目性很大,加之投机和趋利的心理作用,使建筑市场交易秩序经常处在一个不稳定的状态,如果版面地强调施工合同签约自由和企业自律,只会加剧建筑市场经济秩序的混乱,使企业付出更加学生的代价。
  其次,从企业经营管理的现状看,一些企业的合同意识比较薄弱,废止签合同,不会用合同保护自身的合法权益,不知如何管理合同的现象仍很普遍。如:大连水陆工程局由于签订施工合同的随意性,短短两年时间就遗留了47起合同纠纷,花80多万元,先后打了五年官司,造成直接经济损失400多万元。沉痛的教训,使他们认识到加强合同管理的重要性。此后,由于他们主动申请备案鉴证,完善了合同内容,使企业的合法权益得到了保障,经营状况越来越好。
  最后,我国加入WTO后,建筑市场将全面放开。国外建筑承包商
  将进入我国市场,如果我们业主不是以平等主体来进行交易,仍然盲目地压价、压工期和要求垫资,就有可能被外国承包商援引“非歧视原则”而引发贸易纠纷。这就要求我们必须加强施工合同的规范化管理,树立国际化意识,以适应加入WTO引发的新形式、新变化和新要求。
  二、当前建设工程施工合同备案面临的几个共问题:
  1、法律意识淡薄。一是有相当部分企业对履行施工合同备案法定程序缺乏自觉性,承发包双方签订了施工合同后,不按规定办理备案手续,回避建设行政主管部门的监督管理;二是个别单位不采用国家统一的施工合同示范文本而自订条款;三是部分发包方不执行国家的法律、法规,而各行其是,甚至个别单位自定章程代替法规,有的背地私下另行签订合同来约束承包方;四是个别承包方不具备法人资格,超越权限对外签订合同;五是有的单位不使用合同专用章。上述问题产生的原因,是由于某些领导及合同承办人员的法律意识淡薄,对建设工程施工合同签订和改造应具有严格的法定程序的重要性和必要性认识不足。

  建筑工程施工合同8
    定制方:(以下简称甲方)
  加工方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国《合同法》、《民法通则》等相关法律、法规规定,为明确双方权利、义务和责任,经甲、乙双方协商一致订立本合同。
  第一条,制作产品地点: 。
  第二条,制作产品内容:甲方委托乙方负责山东博润工业技术股份有限公司高效煤炭洗选加工成套装备产业化项目铆焊车间彩钢板的加工制作。
  第三条,产品规格:475型彩钢板加工。
  第四条工程单价:
  第五条、施工准备
  5.1甲方负责做好现场准备工作,保证施工用场地平整,道路畅通,物料及暂设用场地和施工用水电,加工板的电费及吊装费由甲方负担。
  5.2.甲方组织有关人员进行图纸会审。
  5.3甲方负责协调工人配合乙方技术人员的加工制作。
  5.4甲方工地代表姓名,联系方式:。负责协调乙方加工制作各项工作,但甲方派驻代表无权直接与乙方进行结算。
  5.3乙方负责组织人员进行图纸的审阅,要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进行加工制作。
  5.4按照甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测,以便符合加工制作的条件及要求,如之后影响加工,经检验不合格的,损失由乙方承担。
  5.5乙方安排现场技术员一名负责指导加工,确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成,乙方及乙方派驻人员必须遵守甲方及加工地点的各项管理规定。
  5.6乙方在加工过程中应采取措施保证货物及人身安全,否则出现一切安全问题,由乙方承全部责任和费用,一切安全风险有乙方承担。
  第六条、试车、加工制作时限
  6.1条乙方设备进场后甲方可以免费提供材料进行试车,对设备进行调试,但不得超过20米,超过20米还未调试成功的,材料费(元/米)由乙方自行承担。
  6.2加工时限要求。乙方必须确保每日加工量不得少于米。否则每少于10米,乙方需向甲方承担元的违约金。
  6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长,经乙方通知甲方,甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延,如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字,视为同意第6.1条违约金不予扣除。
  第七条、加工制作结算及价款支付
  7.1结算方法:乙方每天的加工量由甲方人员共同签字确认。
  7.2付款方式:乙方根据甲方要求开具发票后,。
  2、全部货款不含税。
  第八条质保期:年,质保期内使用过程中如发现符合
  8.1条原因的,乙方负责在质保期内对产品进行免费维修,但因材质问题进行维修所发生的材料费用由甲方承担。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。(如有)
  第九条、法律责任
  8.1制作结束后在乙方通知甲方人员进行初步验收,甲方在验收或安装时发现产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的定的,由乙方负责免费修复,无法修复的由乙方负责赔偿损失(元/米)并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。
  8.2如甲方未按合同约定的'时间足额支付加工费的,每迟延一日,按应付金额万分之二支付违约金。
  第九条、
  9.1.如有异议,双方可协商解决或通过诉讼解决。
  9.2.本合同一式二份,甲乙双方各执正本一份,本合同自双方代表签字,加盖公章即生效。
  甲方(盖章)乙方(盖章)
  电话:电话:
  签订日期20xx年月日

  建筑工程施工合同9
    发包方: (以下简称甲方)
  承包方: 身份证号码: (以下简称乙方)
  甲方现将武胜香江豪庭工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
  第一条:工程概况:
  1 工程名称:武胜香江豪庭
  2 工程地点:武胜县城祥升大道。
  第二条:承包范围:
  发包方所提供的施工图中所含武胜香江豪庭 车库 工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
  第三条:工期:
  (一)开工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。
  (二)竣工日期: 年 月 日(根据甲方的工期要求)。
  第四条:工程价款:
  1分部分项工程单价如下:
  (1)独立基础:基础土石方分项工程页岩90.00元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩200元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
  (2)人工挖孔桩:土方90.00元/m3,页岩140.00元/m3,板石(需要水钻施工)280.00元/m3,土方中孤石按实际方量220.00元//m3。安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。同时涵盖但不限于以下具体工作内容:
  (1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
  (2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
  (3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
  (4)场内排水工作。
  (5)施工用脚手架的搭拆。
  (6)完成该单项工序所需的各种设备及工、用具等一切低值易耗品(如空压机、锹、撮箕、抽水泵、钯钩等)。
  (7)完成该分项工序的安全责任及相应的安全劳保用品费用。
  (8)四川省文明工地施工要求本单项工序应做的工作
  3、零星签证计时工60.00元/工日。
  4、室内取土夯实、回填 元/ m(含取土、运土、分层回填、夯实)。
  5、算工程量。
  第五条:施工技术要求:
  (一)、基础土石方工程由甲方施工员向乙方进行技术交底,并以书面形式由乙方代表签证。
  (二)、乙方代表必须指挥工人严格按施工图、技术交底和施工规范严格施工。
  (三)、每道工序必须按交底、施工、检查、验收几步骤进行,上一道工序完成验收合格后,方可进行下一道工序施工。
  第六条:双方责任及工作:
  (二)、甲方工作:
  1、为施工协调有关工作关系。
  2、甲方施工员对工程进度,施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行质量监督检查。
  (二)、乙方工作:
  1、严格执行合同中对工程工期、质量安全的要求,服从施工员及现场管理人员的安排,严格按照施工图、交底记要和国家现行施工规范进行施工。
  2、加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业,做好自检工作。
  3、组织工人文明施工,加强施工现场管理,不允许工人打架骂人,做到工完场清。
  第七条:工程质量验收
  1、严格按照国家现行施工验收规范和质量评定标准进行验收。
  2、因乙方造成的质量问题而返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费,并接受罚款。如无法保证工程质量进度,甲方有权单方面终止本合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。
  第八条:人工费支付
  本分项工程无进度款,待工程完工验收合格后一次性付清。
  第九条:安全责任:
  在分项工程单价中10%作为安全设施费和管理费。另签定安全责任书,具有同等法律效力。
  第十条:其他约定:
  1、合同期内乙方借故中途停工或退场,甲方有权拒付人工费,乙方所聘工人的工资由签约人全权负责支付。并同时承担给甲方该分项工程总造价15%的违约金,由此给甲方造成的其它经济损失由乙方全额赔付。
  2、乙方所需机具、用具由乙方自行解决,在甲方借用的设备在施工期间应对设备进行维修保养。如有损坏照价赔偿或支付修理费。
  3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人,否则甲方有权单方终止合同,所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成量的60%人工费(不加任何费用)结算给乙方,并清退出场。
  4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求,以及有违法乱纪行为等,造成所有损失由乙方签约人全权负责。
  5、甲方为乙方提供食宿条件,如乙方人员损失甲方公物,应照价赔偿。
  6、由于乙方原因无故停工,每次处罚款20xx元以上。
  第十一条 其它:
  1、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件,具有同等法律效力,应严格遵守执行。
  2、未尽事宜,由双方协商,形成新的合同条款,双方共同遵照执行。
  3、本合同一式叁份,甲方执俩份,乙方执壹份,具同等法律效力,双方签字后生效,工程竣工验收合格,结清尾款,自然失效,
  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________
  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________
  _________年____月____日       _________年____月____日

  建筑工程施工合同10
    发包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx
  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议,实验室装修承包合同范本。
  第1条 工程概况
  1.1、 工程名称: 1.2、 工程地点:
  1.3、 承包方式: 1.4、 施工面积:
  1.5、 工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。 1.6、 合同价款(人民币大写):
  第2条 甲方工作
  2.1、 开工前 3 天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 1份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。
  2.2、 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
  2.3、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  第3条 乙方工作
  3.1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,定施工方案计划,交甲方审定。
  3.2、 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  第4条 关于工期的约定
  4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支付乙方赶工采取的措施费用。 4.2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,合同范本《实验室装修承包合同范本》。
  4.4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上(一周内累
  计计算),工期相应顺延。
  第5条 关于工程质量及验收的约定
  5.1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.2、 甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按时办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 5.3、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 5.4、 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  5.5、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知 三 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工工期,并承担乙方的看管费用及相关费用。
  第6条 付款方式
  6.1、 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次付清。
  备注:
  6.2、 本工程装修保修期为12个月。
  第7条 奖励和违约责任
  7.1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。
  7.2、 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作为奖励。
  7.3、 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担。
  7.4、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担。
  7.5、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
  7.6、 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。
  第8条
  争议或纠纷处理
  8.1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
  8.2、 当事人不愿通过协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事
  人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
  第9条 其它约定
  本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准,如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单,按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准,数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改,由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。
  第10条 附则
  10.1、 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
  10.2、 本合同正本倆份,双方各执一份。副本叁份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份。 10.3、 本合同履行完成后自动终止。
  第11条 附件
  施工图纸或作法说明 工程预算书
  甲方(盖章):xx 乙方(盖章): xxx法定代表人:xxx 法定代表人:xxx 代理人:xxx 代理人: xxx单位地址:xxx 单位地址:xxx
  电话:xxx 电话:xxx 传真: xx传真:xxx
  xxx年xx 月xx日

  建筑工程施工合同11
    甲方:___乙方:____
  第1条、承包范围、方式、工期、质量、价款
  1.1、承包范围:旧房拆除,新房重建
  1.2、承包方式:包工包料
  1.3、建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工
  1.4、工程质量:参照国家房屋质量有关要求
  1.5、合同价款(人民币大写):叁佰叁拾元每平方米,根据建筑施工完成后实际面积结算。
  第2条、甲方工作
  2.1、开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续.
  2.2、指派[___]为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量,进度进行检查.
  2.3、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用.
  第3条、乙方工作
  3.1、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定.
  3.2、指派[___]为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.
  3.3、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算.
  3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系.
  3.5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护.
  第4条、关于工期的约定
  4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用.
  4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.
  4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延.
  4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延.
  第5条、关于工程质量及验收的约定
  5.1、本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准.
  5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准.甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用.
  5.3、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认.若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验.若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延.
  5.4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延.
  5.5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续.如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期.但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用.
  第6条、关于工程价款及结算的约定
  6.1、本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算.
  本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币[___]元;
  第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元;
  第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元;
  第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元;
  全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币[___]元;
  全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算.
  6.2、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方.甲方自接到上述资料___10天内审查完毕.
  第7条、关于材料供应的约定
  7.1、本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场.
  7.2、凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用,对工程造成的损失由乙方负责.
  第8条、有关安全生产和防火的约定
  8.1、乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范.
  8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范.
  8.3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失.
  第9条、奖励和违约责任
  9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失.每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元.
  9.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金.
  9.3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿.
  第10条、争议或纠纷处理
  10.1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解.
  10.2、当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判.
  第11条、附则
  11.1、本合同正本两份,双方各执一份.
  11.2、本合同履行完成后自动终止.
  甲方:___乙方:
  日期:___日期:
  附件一:施工图纸或作法说明
  附件二:乙方提供材料及施工质量要求
  1、水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用___号,墙,地粉砌使用___号;
  2、水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于___;在墙,地粉砌中不得少于___;
  3、内外墙粉砌厚度不得少于___MM;地坪厚度不得少于___MM;
  3、钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM;
  4、任何墙壁厚度不得小于240MM;
  5、其他约定:

  建筑工程施工合同12
    发包方:______________(以下简称甲方)
  承包方:______________(以下简称乙方)
  根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议:
  一、甲方提供土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施(以下简称建筑工程)。
  二、该土地位于______________,四至为:东至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。
  三、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准,甲方保证手续齐全并获得批准。
  四、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。
  五、该建筑工程设计由甲方负责,乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的安全责任由乙方负责,甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。
  六、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。
  七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。
  八、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工,_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收,视为工程合格,甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿维修,直到验收合格为止。
  九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本:
  (一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内,甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。
  (二)、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本,每年的_______月_______日前一次性全额支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的_______月_______日前一次性全额支付,所有款项在_______月_______日前付清。
  十、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责,甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失,乙方应负责赔偿。
  十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自改变工程主体结构,因此造成的损失由改变方承担全部责任。
  十二、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境,积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责,因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。
  十三、工程竣工验收合格后,如工程被闲置、被破坏、被拆迁,甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。
  十四、如一方违反合同约定,违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。
  十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行,审计费用由乙方承担。
  十六、本合同的签订地在______________,凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决,协商不成,根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》,由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。
  该合同一式两份,由甲乙双方各执一份,经双方签盖章后生效。
  甲方(公章):________________乙方(公章):________________
  __________年________月_______日__________年________月_______日

  建筑工程施工合同13
  第一部分协议书发包人(全称):__________________________________________________________________承包人(全称):__________________...
  第一部分协议书
  发包人(全称):__________________________________________________________________
  承包人(全称):__________________________________________________________________
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:______________________________________________________________________
  工程地点:______________________________________________________________________
  工程内容:______________________________________________________________________
  群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
  资金来源:______________________________________________________________________
  二、工程承包范围
  承包范围:______________________________________________________________________
  三、合同工期:
  开工日期:______________________________________________________________________
  竣工日期:______________________________________________________________________
  合同工期总日历天数_________________天
  四、质量标准
  工程质量标准:__________________________________________________________________
  五、合同价款
  金额(大写):_____________________________元(人民币)
  ¥:_____________________________元
  六、组成合同的文件
  组成本合同的文件包括:
  1、本合同协议书
  2、中标通知书
  3、投标书及其附件
  4、本合同专用条款
  5、本合同通用条款
  6、标准、规范及有关技术文件
  7、图纸
  8、工程量清单
  9、工程报价单或预算书
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  十、合同生效
  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日
  合同订立地点: _________________________________________________________________
  本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
  发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
  住所:_______________________________住所:______________________________________
  法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
  委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
  电话:_______________________________电话:______________________________________
  传真:_______________________________传真:______________________________________
  开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
  账号:_______________________________账号:______________________________________
  邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。

  建筑工程施工合同14
    甲方:
  乙方:
  根据《中华人民共和国劳动法》《民法典》的相关规定,(以下简称甲方)将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给(以下简称乙方),经双方协商,达成如下承包协议:
  一、建设物料及施工费用共239万元,核算标准如下:
  2、圈舍主体建筑:圈舍总面积20平方米,包工包料600元平方米,合计120万元。
  3、办公室及防疫室200平方米,工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米,工料及施工费12万元。
  4、青贮池3000立方米,工料费合计45万元,干草棚300平方米,工料费6万元,沼气池200立方米,工料费16万元。
  5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。
  二、施工期限 工程建设自________年____月份开始,________年____月____日前交工验收。
  三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元,用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。
  四、双方权利和义务
  (一)甲方:
  1、认真履行协议要求,按合同要求支付乙方施工费用。
  2、为乙方提供劳动食宿场所,保证水、电设施正常使用。
  3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序,保证乙方正常施工、
  (二)乙方:
  1、严格按甲方图纸,在技术人员指导下进行施工。
  2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择,严格执行采购制度,保证原材料质量。
  3、施工期间负责施工队伍的管理,保证施工安全,无责任事故。
  4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限,负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。 甲乙双方各执一份,协议自签订之日起执行。未尽事宜,双方协商解决。
  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
  代表(签字):_________ 代表(签字):_________
  ________年____月____日 ________年____月____日

  建筑工程施工合同15
    发包人(全称):
  法定代表人:
  住所:
  联系电话:
  承包人(全称):
  法定代表人:
  住所:
  联系电话:
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:
  工程地点:
  工程内容:
  工程立项批准文号:
  资金来源:
  工程承包范围:
  二、合同工期
  合同工期总日历天数__________天
  开工日期:_____年_____月_____日
  竣工日期:_____年_____月_____日
  三、工程总造价
  1、签约合同价为:________________
  人民币(大写)_________(_________元);
  其中:(1)安全文明施工费:
  人民币(大写)____(____元);
  (2)材料和工程设备暂估价金额:
  人民币(大写)____(____元);
  (3)专业工程暂估价金额:
  人民币(大写)____(____元);
  (4)暂列金额:
  人民币(大写)____(____元)。
  2、合同价格形式:________________
  四、工程质量标准
  工程质量符合_______质量标准
  五、材料的提供
  承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人,经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。
  六、双方一般权利义务
  1、发包人派驻的工程师
  姓名:____________________;职务:_____________________;
  职权:___________________________________________________。
  2、监理单位委派的工程师
  姓名:____________________;职务:_____________________;
  发包人委托的职权:_____________________________________;
  需要取得发包人批准才能行使的职权:________________________________。
  3、不实行监理的,工程师的职权:___________________________________。
  4、承包人代表
  姓名:____________________;职务:_____________________;
  职权:_________________________________________________。
  5、发包人代表
  姓名:____________________;职务:_____________________;
  职权:___________________________________________________。
  七、工程价款结算
  1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的_____%给乙方作工程预付款。
  2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款。
  3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。
  八、工程的验收
  1、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,专职质量检查员应进行检查。
  2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量,对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样,由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测,保证施工的准确性。
  3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后,在平整度符合规定标准的基础上,采用灌砂法进行检验路基压实度,检验合格,并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。
  4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查,特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋,在安装完成后应进行检查验收,钢筋必须绑扎牢固,钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。
  九、维修责任
  1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的,发包人可以委托其他人员修理。
  2、发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
  3、对于涉及结构安装的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
  4、质量保修完成后,由发包人组织验收
  十、违约责任
  发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿。
  十一、争议的解决
  本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。
  发包人:(公章)
  委托代理人:
  电话:
  传真:
  开户银行:
  账号:
  邮政编码:
  ______年___月___日
  承包人:(公章)
  委托代理人:
  电话:
  传真:
  开户银行:
  账号:
  邮政编码:
  ______年___月___日