建筑工程施工合同【汇编15篇】

发布时间:2024/3/3 11:33:00 编辑:ikaixi 手机版
 
从早晨到傍晚,你反问自己一天究竟做了什么?或许对第二天有更多的触动。下面是小编整理的建筑工程施工合同【汇编15篇】,欢迎大家阅读和收藏一下噢。
  建筑工程施工合同1
    按照《中华人民共和国合同法》的规定结合本合同项下工程的具体情况,双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行:
  第1条 工程概况
  1.1工程名称:甲方名下私房拆除及修建
  1.2工程地点:本市桥口区太平洋
  1.3承包范围:旧房拆除,新房重建
  1.4承包方式:包工包料
  1.5建设工期:本工程自20xx年3月28日开工,于20xx年5月28日竣工
  1.6工程质量:参照国家房屋质量有关要求
  1.7合同价款(人民币大写):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根据建筑施工完成后实际面积结算)
  第2条 甲方工作
  2.1开工前10天,向乙方进行现场交底,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的水,电,气及电讯等设备,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请,批件等手续。
  2.2指派[ ]为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量,进度进行检查。
  2.3协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  第3条 乙方工作
  3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划[附件一],交甲方审定。
  3.2指派[ ]为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  3.3严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录;参加竣工验收,编制工程结算。
  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物,设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
  3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第4条 关于工期的约定
  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
  4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
  4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电,停水,停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
  第5条 关于工程质量及验收的约定
  5.1本工程以施工图纸,作法说明和《建筑装饰工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
  5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.3甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
  5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  第6条 关于工程价款及结算的约定
  6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。
  本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内,甲方支付总计工程款的30%,计人民币×元;
  第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  第二层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%,计人民币×元;
  全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%,实际面积的差价与此同时结算。
  6.2工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。
  第7条 关于材料供应的约定
  7.1本工程乙方负责采购供应的材料[附件二],应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。
  7.2凡由乙方采购的材料,设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
  第8条 有关安全生产和防火的约定
  8.1乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
  8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》,《建筑安装工人安全操作规程》,《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规,规范。
  8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
  第9条 奖励和违约责任
  9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方100元。
  9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元违约金。
  9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具,陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
  第10条 争议或纠纷处理
  10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
  10.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
  第11条 附则
  11.1本合同正本两份,双方各执一份。
  11.2本合同履行完成后自动终止。
  甲方: 乙方:
  日期: 日期:
  附件一:施工图纸或作法说明
  附件二:乙方提供材料及施工质量要求
  1.水泥,使用黄石华新水泥,梁柱现浇使用号,墙,地粉砌使用号;
  2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙,地粉砌中不得少于;
  3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
  3.钢筋,梁柱中使用直径不得小于18MM,阳台牛腿中使用直径不得小于22MM;
  4.任何墙壁厚度不得小于240MM;
  5.其他约定:
  延伸阅读: 工程质量 验收效果 生产安全

  建筑工程施工合同2
    甲方:________________
  乙方:________________
  按照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况,甲方将哈____第18合同段的部分工程承包给乙方施工,经双方友好协商,达成如下协议:
  第一条:工程概况。
  1、工程名称:哈____第18合同段。
  2、建设单位:哈____建设管理办公室
  3、工程地点:乌拉特前旗西____
  4、工程内容:桥梁(下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括的所有工程细目,以及施工过程中变更增加的项目)
  5、施工桩号:878618,880785,878395,879511,879909,880284
  6、开、竣工日期及要求:
  开工日期:________年____月____日。 竣工日期:________年____月____日
  具体为:________年度完成桩基础,预应力空心板形成生产能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害(含地质变化),工期顺延。
  7、乙方开工时必须进够不少于台钻机,其它配套设备、人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求,甲方有权清退出场。
  8、工程质量等级:优良。
  9、工期损失金:因乙方自身原因造成的工期损失,每拖延一天罚款
  第二条:工程承包方式及结算方法。
  1、本工程一律不设预付款。
  2、甲方承包给乙方施工的工程,均采用甲乙双方协商的单价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场,工棚等的临时征地费,工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用,人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险,个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险,由乙方自负盈亏。
  3、乙方所承包施工的工程,在未得到监理单位及建设单位计量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
  4、经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后,甲乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。
  5、工程变更部分的单价,如合同中有的,套用合同清单单价,如超出合同清单之外的,按甲乙双方共同协商的单价。
  6、工程量清单是合同的组成部分,清单数量为暂定工程数量,业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务,即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据,也不能作为乙方拒绝施工的理由。
  7、施工过程中,乙方施工机械车辆所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
  8、业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要求同样适用于乙方。
  第三条:工程计量及支付办法。
  1、乙方每月只能向甲方申请计量款一次,计量款的支付时间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款,甲方作相应延期。
  2、业主计量款只能付至甲方专用帐户上,乙方可在甲方帐户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时,要求乙方提供帐号,支付时采用转帐的方式进行支付。
  3、乙方必须派专人办理计量款的支付手续,并提供其身份证复印件给甲方财务部备案。否则,甲方有权拒绝支付。
  4、乙方申请的计量项目及工程数量,必须符合业主要求的手续,即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后,按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。
  5、甲方支付乙方计量款时,以乙方实际完成工程量的80%进行支付,并且要求乙方已完工程在质量、安全及文明施工方面,必须得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则,因乙方工程质量、安全及文明施工不符合要求时,甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。
  6、甲方拨付进度款时,予留20%作为工程质量、安全、合同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书,,支付至乙方实际完成工程量的95%,余下5%作为工程质量保留金,保留金的期限以业主规定为准。
  7、保修期间发生的缺陷修复及费用,由乙方承担,如委托甲方修复,修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金,扣除乙方承担的工程缺陷修复费用后,将余额返还给乙方。
  8、工程量具体计量程序及支付办法详见项目部编制的《施工队工程计量及支付办法》。
  第四条双方职责 甲方职责:
  1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作,并协助乙方解决工程施工中的技术问题。
  2、乙方施工的工程质量,安全工作按照国家施工验收规范,质量验评标准,安全规范和标准以及当地有关质量、安全的规定进行指导、监督与检查,协助乙方处理好质量安全事故。
  3、甲方有权按照公司内部的管理制度对乙方施工作业进行定期或不定期的质量、安全,文明施工,劳资等方面的检查并进行评定。根据评定结果进行奖、罚,对乙方达不到合同约定或甲方要求的,甲方在
  第二次警告后仍无改进者,甲方有权自行安排人员整改,其费用由乙方负责。
  4、甲方有权对乙方财务实行监督、审查,制止不合理的财务开支,以确保工程款专款专用。
  5、乙方承包工程的质量,进度不能满足甲方与建设单位签订的总承包合同要求时,甲方有权对乙方承包的工程量进行调整,并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改,费用由乙方负责。
  6、由于乙方施工质量达不到甲方要求,质量低劣且在整改期限内无明显改观,甲方有权终止本合同,另选施工队伍,乙方应立即退场并无权要求支付任何附加费。
  乙方职责:
  1、乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合法经营。工程施工期间必须服从甲方的工程管理及财务监督。
  2、乙方进场7天内,应向甲方提交一份详细的施工进度表
  甲方:___________
  乙方:___________
  日期:___________

  建筑工程施工合同3
    发包方:
  承包方:
  为了顺利地保质、保量地完成施工任务,本着平等、自愿、互惠、互利的原则,依据《建设法》《民法典》等相关法律、法规,经双方共同协商,达成如下协议:
  一、工程内容:XXX鸡舍搭建。
  二、工程承包方式:实行包人工、材料、机械设备和工用具、包安全文明施工。
  三、质量要求:基础预埋铁件,由乙方负责;立柱用直径100,壁厚1.5,圆管; 檩条长4米,最小头不小于60;顶板用30的隔热板,0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板,窗子用铝合金玻璃窗。
  四、工程承包单价:185元㎡,以滴水面积收方准。
  五、付款方式:屋架搭建完工后付工程总造价的50%,即万元;总工程完工后付清全部工程款项。
  六、本协议一式两份,甲乙双方执一份,协议经双方代表签字后生效,具有同等的法律效力。 未尽事宜双方协商解决。
  甲方:
  乙方:
  年 月 日

  建筑工程施工合同4
    发包人(全称):
  承包人(全称):
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:
  工程地点:
  工程内容:
  工程立项批准文号:
  资金来源:
  二、工程承包范围
  承包范围:
  三、合同工期:
  开工日期:
  竣工日期:
  合同工期总日历天数 天。
  四、质量标准
  —2—
  工程质量标准:合格
  五、合同价款
  金额(大写): 元(人民币)
  (小写): 元(人民币)
  六、组成合同的文件
  组成本合同的文件包括:
  1、本合同协议书
  2、本合同专用条款
  3、本合同通用条款
  4、中标通知书
  5、招标文件及答疑澄清
  6、投标文件
  7、工程建设标准、规范及有关技术文件
  8、图纸
  9、工程量清单
  10、工程报价单或预算书
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  十、合同生效
  本合同双方约定 签字盖章 后生效。本合同一式 四 份,双方各执 两 份,具有同等法律效力。
  甲方:乙方:
年月日:

  建筑工程施工合同5
    合同编号:
  需方(以下称甲方):签订日期:年月日供方(以下称乙方):签订地点:
  根据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜,达成如下协议,以资共同遵守。
  一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物:
  1:不锈钢地脚线及修边线2:信报箱3:电梯门套
  二、数量、单价及合同预算金额
  备注:
  1.以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工
  图纸为准,此图纸将作为附件一附于此份合同后。
  2.此报价包括为成品加工价,已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税,如需含税则另加5%。
  3.以上三类产品中,地脚线、修边线及信报箱仅供材料,不包安装。电梯门套为包工包料。
  四、加工及验收:甲方须在合同签订之日起3天内提供完整,尺寸
  准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行,所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮(或泡沫纸)包装(运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后,交由甲方负责保管。
  五、验收手续:供货方货到现场,甲方或其工作人员只对外观可视
  面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收,甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后,乙方须在8小时内到达现场进行鉴定,情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。
  六、乙方送到现场之货物,甲方授权为指
  定签收人,若授权有变更,以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式
  (1)自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即人民币订金给乙方,定金最后一批货款冲抵结清。(2)乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认,甲方在确认后签字回传给乙方,乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后,如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料,那么乙方需安装完毕,甲方验收合格后结算货款。(3)甲方付款方式可为支票或网银结算,收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加
  盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时,必须提供等额的相应票据,否则甲方有权拒付材料款项。
  九、乙方责任及违约责任:按时保证质量交货,提供产品质量合格
  证及产品质量保证书,乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格,甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的,每逾期一日按合同暂定价款的1‰向甲方支付违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20%;乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的,甲方有权解除本合同,且乙方应承担由此给甲方造成的损失。
  十、甲方责任及违约责任:负责工地现场的数量清点验收。按合同
  规定日期支付货款,否则每日按逾付金额的1‰偿付乙方违约金,违约金总数不超过合同暂定货款的20%;
  十一、不可抗力:甲、乙双方任一方由于不可抗力(如严重自然灾
  害、战争、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同时,应尽快向对方通报理由,经有关主管机关证明后,可允许延期履行、部分履行规定的,不以违约论。对这些货物的处理方法,可由甲、乙双方协商决定。十二、图纸及责任:
  1、甲方负责提供该单项工程所有图纸,乙方需安排设计到现场测量出图,在接到甲方要求一天内到场,在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。
  2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出,否则,应当赔偿乙方因此承受的实际损失(当乙方收到甲方书面指令时,乙方已经开始生产的,应立刻停止生产,否则甲方不予以承担责任及损失)。
  3、因甲方确定的加工图纸不清楚,经乙方审查(须在收到图纸后二个工作日完成)书面通知仍不能修改,致使乙方无法生产的,乙方供货期顺延,乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。 4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的,乙方须对此承
  担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)]及相关法律责任,由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。十三、双方主要职责
  (1)甲方:提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。
  (2)乙方:根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。
  十四、产品的图纸变更:在执行合同过程中,产品加工图纸变更需
  双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准,则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。
  十五、争议解决:基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决,
  协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。
  十六、合同生效:本合同一式四份。自双方签章之日起生效,乙、
  甲双方各执两份,每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分,与本合同具相同效力。
  甲方:(签章)乙方:(签章)
  代表人:(签章)代表人:(签章)
  开户银行:开户银行:
  帐号:帐号:
  十七、其他约定:

  建筑工程施工合同6
    乙方(承包方):
  依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律,行政法规,遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经双方协商,就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款,协议双方共同遵守。
  一.工程概况
  1.工程名称:
  2.工程地址:公园道西侧
  3.结构类型:框架,地下二层,地上三十层,地下车库约4万㎡, 共计约20万㎡.
  4.合同价款:合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。
  5.施工场地条件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责,公共道路由乙方负责;费用由甲方承担,甲方提供施工用电源,施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费,具备施工条件)。
  6.工期:合同工期为两年,开工日期为 年 月 日至 年 月 日,总工期为: 天。
  7.工程质量:合格, 文明施工达市级文明工地要求。
  二.承包范围及承包方式
  1.工程承包范围:全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目:电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限:
  a.基础土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。
  b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。
  2.甲方要求: 本工程合同(协议)签订后,乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程,一经发现,立即终止合同,按乙方违约处理,并由有关部门依据相关规定实施处罚。
  三.付款方式
  乙方收到工程款同时提供正式收款发票。
  1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%,以后每月拨付一次,每月的26日乙方上报已完成的工程量,甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%,如果甲方没有审核完毕,按乙方上报的工程量计算并拨付。
  2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%,结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95% 。
  3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金,自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%,满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%,满三年后28日内一次性付清。
  4、甲乙双方竣工计算,待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕,结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。
  四.结算方法:
  1.工程造价:土建安装工程造价按一类取费总价不下浮,作为甲乙双方工程结算造价。
  2.执行《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额,相关费用标准编制施工图结算,认价以外的工程材料价格以同期《唐山工程造价信息》为主,造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整):机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
  3.甲方直接分包的分项工程,乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的配合费,该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应配合甲方的专业发包工作,服从甲方总的计划安排,为专业承包人提供必需的施工条件,总包方收取相应的合同总价的2%配合费,分包工程税收由分包方承担。
  4.采购价格的认定:采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据,采用市场价格的,双方认定的价格为调差依据,进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法:工程逾期,但材料价格下降时,以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期,但材料价格上涨时,以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。
  五.工程设计变更
  1. 工程施工过程中,甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围,以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容,必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签盖章生效,乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据,由此发生的工程费用结算方法执行第四条。
  2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。
  六. 材料进场要求及计价
  1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家,乙方采购,范围有:钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。其中钢材:唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
  2.指定品牌的材料设备甲方认质认价,由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关,材料设备进场前必须做好检验,做施工规定的必要的试验等。经验收合格后,方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方承担。
  3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品,甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并由乙方承担由此产生的费用,工期不予顺延。
  七.工程管理
  1. 甲方委派工程师现场代表,负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理,履行合同约定的内容。
  2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作,协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存,履行本合同约定内容。
  3. 乙方现场临时设施,各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置,不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
  4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内,乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料,同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
  5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理,甲方有权直令施工单位出场并终止合同,按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条),由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的,乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的,每发生一次,甲方视具体事项给予经济处罚,由每次向乙方拨付工程款时扣除。
  6. 存在工程分包的,乙方必须以书面形式呈报甲方,经甲方签认后才能进场,并执行合同约定的'

  建筑工程施工合同7
    发包方(以下称甲方):__________________
  承包方(以下称乙方):__________________
  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
  第一条 工程项目
  1、工程名称:__________________.
  2、工程地点:__________________.
  3、承包方式:__________________.
  第二条 工程期限
  合同工期总日历天数______天。
  第三条 工程价款、结算及付款方式
  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。
  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
  3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
  4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
  第四条 甲乙方责任
  1、甲方需把料运至安装现场。
  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
  第五条 安全施工
  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
  第六条 奖惩责任
  1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=______元标准进行结算。
  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
  第七条 纠纷解决办法
  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
  第八条 附则
  本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
  甲方:__________________
  乙方:__________________
  ______年______月______日

  建筑工程施工合同8
    发包方(以下简称甲方):_____________________
  承包方(以下简称乙方):_____________________
  根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
  一、工程概况
  (一)工程名称:_____________________
  (二)工程地点:_____________________
  二、工程承包范围
  ___________________________________
  安全维护及整改。
  三、合同工期
  _______天。
  四、工程造价
  工程造价为:______________元整
  五、质量标准
  5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
  5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)
  5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
  5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
  六、承包方式
  按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
  七、工程计价
  7.1本工程计算编制原则:按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______,《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号),《_______省建设工程计价办法》,_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
  7.2人工、材料价格的确定:人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
  7.3具体工程量以甲方签证单为准。
  八、工期
  有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
  8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准),一次停水、停电_______小时以上。
  8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
  8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
  8.4因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
  九、工程款的支付
  9.1工程完工后,甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%。
  9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的_______%,工程保修金留结算总价的_______%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还,保修金不计利息。
  十、违约责任
  10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
  10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
  十一、安全生产和文明施工
  认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
  十二、争议的解决
  本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
  十三、其他
  乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。
  甲方:______________________
  乙方:______________________
  代表人:___________________
  代表人:_____________________
  日期:______年_____月_____日

  建筑工程施工合同9
    发包方)甲方:______ (承包方)乙方:______ 按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计,施工企业管理规定》的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。
  一、工程概况
  1、工程名称:_____________室内装饰工程
  2、工程地点:________________________
  3、承包范围:____________________________________
  4、承包方式:施工承包,包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
  5、工期:本工程自________年____月____日开工,于________年____月____日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。
  6、工程质量:按本合同第5条约定标准
  7、合同价(人民币大写):__________________元整。
  二、甲方义务
  1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。全部XX或部分XX房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分XX的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施。
  2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
  三、乙方义务
  1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
  2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
  5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。
  四、关于材料供应的约定
  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
  2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  五、关于工程质量及验收的约定
  1、本工程执行DB08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB3130-1999《住宅装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
  2、本工程由___方设计施工方案。
  3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
  4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
  六、关于工程价款及结算的约定
  1、进场施工前后____日支付____________元整,工程进度过半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。
  2、本合同价款以双方确认为结算依据,具体是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分部分项工程所需的全部费用,包括了所有人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。
  3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据(即由乙方报给甲方审核后确认),其余人工单价、辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价,不因任何因素而调整。
  4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时,在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整,变更增加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的,以类似项目单价为基础,按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目,乙方按预算计价原则重新编制综合单价,按甲方审核确认后之单价结算。
  5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
  七、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知____日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
  八、工程验收 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
  九、有关安全生产和防火约定: 甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
  十、违约责任
  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。
  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。
  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。 十
  一、纠纷处理方式
  1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
  2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向 ―――市仲裁委员会申请仲裁 ―――人民法院提起诉讼。 (将不选定的解决方式划出) 十
  二、合同的变更和解除
  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。
  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。 十
  三、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。 甲方(签章):_____________________
  乙方(签章):______________________ 委托代理人:____________________
  法定代表人:________________________ 住址:__________________________
  地址:______________________________ 电话:__________________________
  电话:______________________________ 签订日期:________年____月____日
  签订地点

  建筑工程施工合同10
    建设单位(以下简称甲方):
  施工单位(以下简称乙方):
  甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,就《____市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款,以便共同遵守。
  第一条:工程范围、造价数量、单价、总价
  1.1工程范围:“____市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括:塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中:C42、C39、C41、C63、C63a、C64、C53、C54、C72、C65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙,其余为钢化透明白玻幕墙。
  1.2工程单价:(详见后附报价书之报价明细表)
  1.3工程数量及总价合计:(详见后附报价书之工程报价总表)
  1.4此总价结算时单价不变,面积按实际完工展开面积结算,如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。
  1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。
  第二条:工程用料
  2.1玻璃:幕墙的玻璃采用东莞XX公司产的6厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6透明钢化白玻,按乙方提供的玻璃样板确认。
  2.2铝合金型材:均选用佛山XX公司产的6063-5铝合金型材,铝型材表面为银白氧化处理,氧化膜厚度满足AA15级要求,按乙方提供的样品确认。
  2.3硅酮结构胶及密封胶:选用郑州XX厂产的F811硅酮结构胶及F889硅酮耐候密封胶,按乙方提供的样品确认。
  2.4幕墙开启配件:国产优质七字执手。
  2.5钢件:国产优质235b钢型材。
  第三条:付款方式
  3.1铝合金型材、钢件进场后____日内,甲方付给乙方合同总价的30%作为
  第一次工程进度款;
  3.2铝合金型材、钢件安装基本完成____日内,甲方付给乙方合同总价的20%;
  3.3玻璃安装基本完成____日内,甲方付给乙方合同总价的20%;
  3.4幕墙安装完成后,甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;
  3.4验收合格后____日内,甲方付到结算总价的97%给乙方,剩余3%从验收之日起________年保修期满后,____日内一次性付清。
  3.5甲方如不按协议条款支付款项,乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知,甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
  第四条:甲乙双方责任
  4.1甲方责任:
  4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;
  4.1.2办理施工许可证;
  4.1.3在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;
  4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;
  4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;
  4.1.6组织和配合质检及有关部门,监督检查工程质量,及时签认分部工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时,甲方接通知后48小时未到场验收,则视为验收合格;质量符合规定要求,验收48小时后甲方代表不签字,视为已批准,乙方可继续施工。
  4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;
  4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关部门进行玻璃幕墙验收;注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。
  4.2乙方责任:
  4.2.1对幕墙进行设计,经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用,保证设计符合国家有关规范要求,对设计质量负责,承担因设计质量问题引起的一切后果,并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。
  4.2.2严格按照批准的设计图纸施工,服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理,发现问题及时纠正,对工程质量负责,承担因工程质量问题引起的一切后果;
  4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划,并经甲方审核通过;
  4.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护,保护期间发生损坏,乙方原因乙方自费修复,非乙方原因损坏,由责任方负责修复,或乙方修复由甲方承担追加合同价款;
  4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;
  4.2.6作好施工原始记录,在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。
  4.2.7 提供完整的竣工验收资料,保证验收通过,如因乙方资料或其他原因,致使工程未能按时通过验收,由此造成的甲方损失由乙方承担。
  第五条:工期
  5.1开工日期:甲方提前七天以书面形式通知乙方。
  5.2施工总工期:B栋40天,C栋50天,合同签订之日开始计算,满足现场施工脚手架落架的要求。
  5.3工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;
  5.3.1由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;
  5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;
  5.3.3由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;
  5.3.4甲方不按合同规定支付工程款;
  5.3.5其它非乙方原因的停工;
  5.4以上情况发生后七天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。
  第六条:工程质量
  6.1工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“合格标准”,争创优良工程。
  6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
  6.3工程竣工后,乙方向甲方提供质量保证书,保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。
  第七条:设计变更
  7.1甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。
  7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
  第八条:竣工、结算与保修
  8.1工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请,并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。
  8.2工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从
  第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
  8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。
  第九条:工程停建或缓建
  9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。
  9.2工程停缓建后,乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。
  第十条:其它
  10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
  10.2履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。
  10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
  10.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
  10.5本合同正本一式两份,双方各执一份,副本陆份,双方各执叁份。均具同等法律效力。
  甲方: 乙方:
  法人代表: 法人代表:
  银行账号: 银行账号:
  电话: 电话:
  传真: 传真:
  地址: 地址

  建筑工程施工合同11
    甲方(买方单位):________________________________________
  乙方(出卖单位): ________________________________________
  依照《民法典》和其它有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就甲方的宽城万达XX所需墙纸样板房供货事宜,签订本合同,双方共同遵守。
  一、产品名称、型号、使用地点、数量、单价、金额
  二、合同价格的说明
  1、合同单价为固定综合包干单位,包含材料费、运输费、排版损耗、机械费、施工费(人工费、施工损耗、胶粉等辅材费)、管理费、成品保护费、关税、利润等各种费用,售后服务所需的相关费用。单价为墙纸上墙后按成品面积实际收方的包干单价。
  2、合同单价在合同执行过程 中不作调整:因市场性、政策性变化而引起的任何价格变动,均不影响合同执行,并不得调整合同包干单价。
  3、因合同为暂定量,供货过程 中乙方不得因为供货数量与合同不相符而提出任何异议,更不能以此为由调整单价。
  三、墙纸质量要求 墙纸镶贴完毕,甲方以认可的样板和本合同要求及G73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》标准进行验收。
  1、乙方所必须严格按照合同规定的墙纸规格、型号、编号供货和施工,提供的墙纸应为指定的优等品。
  2、墙纸镶贴应对花对缝,完成可视面应无缝且平整。镶贴完毕后最终质量应达到优良标准。
  3、所有墙纸和辅料应无异味,甲醛等有毒气体的含量(或挥发量)不超过国家相关标准和规范。
  四、交货及施工工期 合同签订后 天内将合同数量墙纸备货于施工现场,场地具备安装条件后 天内铺装完毕。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基础完工时间推迟而相应推迟完工时间)。
  五、交货地点及方式: 宽城万达XX样板房
  六、供货方式
  1、本合同的数量为根据现场实测的暂估数,乙方在备货时应多于该数量,保证现场施工面积变化时及时补充供应同批号、色号产品。
  2、乙方应根据场地大小进行选板铺装,确保同一区域内的墙纸无色差、条纹顺接自然。
  3、各个型号的墙纸视货源情况而决定各个型号使用量,可选用全部型号,也可选用其中某几款型号。
  七、产品验收及提出异议期 严格按照“货物技术要求及规范”条款进行验收,对施工过程中发现的不符合质量要求的产品乙方无条件更换。
  八、产品结算
  1、墙纸镶贴工程完工,甲方验收合格后,双方按墙面面积进行收方,核定墙纸的实际铺贴面积。
  2、根据收方量进行工程结算。用收方数量和合同单价计算结算金额。结算金额墙纸的收方数量215;合同单价。
  九、付款方式
  1、合同生效后五天内支付合同总金额 的 30%作预付款。
  2、壁纸铺装钱付全款
  十、甲乙双方职责
  1、甲方职责
  1.1 甲方应在乙方墙纸到货前完成墙面准备工作(刮完腻脂和喷完封闭漆),保证乙方到货后能正常施工。
  1.2 协调乙方与在场相关单位的关系。
  1.3 进行施工质量监督工作,进行墙纸验收和收方工作。
  1.4 支付货款、办理工程结算。
  2、乙方职责
  2.1 保证所供墙纸的真实、可靠性,严格按合同要求的品种、规格墙纸供货和施工,并确保施工镶贴质量。
  2.2 墙纸基层其他施工队伍施工,乙方自行作好基层施工的质量监督。基层不合格,乙方可拒绝施工,并及时以书面形式报告甲方。乙方墙纸上墙,即视为乙方对基层质量检验合格。施工后因基层质量造成的已贴墙纸损失、返工所需墙纸及返工费用均由乙方承担。
  2.3 镶贴过程中的材料自行保管。
  2.4 自行作好验收前的成品保护,乙方产品损坏由乙方自行无偿返工;有损坏其它施工项目的成品应照价赔偿。
  2.5 自行接装施工用的水电管线,并做好安全防范措施。
  十一、工地现场管理:
  1、 本工程施工管理过程中乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方的现场管理规定。并随时接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地标准,甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方负责。
  2.安全施工: 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全和防火教育,严格按安全规范组织施工,积极采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用,全部由乙方承担,甲方不承担任何责任。
  3.文明施工:
  3.1 乙方应严格按国家及地方政府颁发的文明施工规范组织施工,遵守甲方的现场管理规定,保证工地达到文明现场标准(乙方工作人员不能酒后进入施工现场、不能在楼内大小便,违者将处以每人每次1000元的罚款,罚款直接在工程款中扣除;情节严重者直接驱逐出现场。)。
  3.2 施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,工程建设中每个楼层的多余材料、垃圾必须运输到地面,严禁从高空直接向下抛物;以上物品在不需用时应按甲方要求及时清理出工地。
  3.3 本工程的所有安全文明施工措施的费用已在合同价款中包干考虑,不作任何调整。
  十二、售后服务
  1、乙方对本合同产品按“两年维修,”的原则为甲方提供服务。
  2、在两年内出现起层、剥落、变色等质量问题,乙方修复或更换,若人为损坏乙方只收取材料费。
  十三、违约责任
  1、因色差原因、墙纸质量问题等原因影响到工程效果,乙方无条件在5天内更换,更换后仍达不到标准或拒不更换,视为乙方违约。
  2、在工程完工前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约
  甲方(盖章):_______________
  乙方(盖章):_______________
  日期:_______________

  建筑工程施工合同12
    发包人(全称) (简称甲方)
  承包人(全称) (简称乙方)
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:
  工程地点:
  工程内容:
  资金来源:
  二、工程承包范围
  承包范围:
  三、合同工期
  开工日期:年 月 日
  竣工日期:年 月 日
  合同工期总日历天数 天。
  四、质量标准
  工程质量标准:
  五、合同价款
  金额(大写):(人民币):万元
  六、组成合同的文件
  组成本合同的文件包括:
  1、本合同协议书
  2、本合同专用条款
  3、明确双方权利、义务的纪要、协议
  4、本合同通用条款
  5、投标书、招标文件和中标通知书
  6、施工图纸
  7、标准、规范及有关技术文件、技术要求。
  8、工程预算书
  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
  十、合同生效
  合同订立时间:年 月 日
  合同订立地点:
  本合同双方约定双方签字盖章后生效。
  发包人:(公章) 承包人:(公章)
  住所: 住所:
  法定代表人: 法定代表人:
  委托代表人: 委托代表人:
  电 话: 电 话:
  传 真: 传 真:
  开户银行: 开户银行:
  帐号: 帐 号:
  邮政编码: 邮政编码:

  建筑工程施工合同13
    发包方(以下称甲方):___________承包方(以下称乙方):___________
  法定代表人:___________________法定代表人:___________________
  身份证号码:___________________身份证号码:___________________
  为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。
  第一条工程概况
  1、工程名称:_________________________
  2、工程地点:_________________________
  3、工程内容:_________________________
  4、工程面积:_________________________
  5、工程立项批准文号:_________________
  第二条工程项目期限
  1、合同工期总共历时____________天(日历天);
  开工日期:____________年____________月____________日;
  竣工日期:____________年____________月____________日。
  2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:
  (1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;
  (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;
  (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
  3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
  第三条工程承包内容
  1、工程承包形式:_________________________
  2、工程承包范围:_________________________
  第四条工程项目结算及付款方式
  1、合同生效后____________日内,甲方付____________万元(大写)(¥____________元)工程预付款。
  2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____________日内支付工程进度款。
  3、工程进度款支付达工程总造价的____________%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付____________%的款,留____________%的质保金,保修期满后支付结乙方。
  4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。
  5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。
  6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。
  7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。
  8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。
  第五条工程质量标准
  1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
  2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。
  第六条工程验收
  乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。
  第七条安全施工
  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
  第八条违约责任
  1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的____________%支付违约金。
  2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的____________%支付违约金。
  3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额____________%的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的____________%支付违约金。
  第九条双方的权利与义务
  1、甲方的权利与义务
  (1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。
  (2)在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式按时支付工程款。
  2、乙方的权利与义务
  (1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。
  (2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。
  (3)按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。
  (4)把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。
  (5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。
  (6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。
  (7)安全文明施工。
  第十条争议解决
  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
  第十一条附则
  1、本协议经双方签章后生效。
  2、本协议于____________年____________月____________日在____________签署。
  3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
  4、本协议一式____________份,双方各执____________份,具有同等法律效力。
  甲方(盖章):___________________乙方(盖章):___________________
  代表人:______________________代表人:_______________________
  _________年________月________日_________年________月________日

  建筑工程施工合同14
    发包方:(以下简称甲方)
  承包方:(以下简称乙方)
  甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经协商一致,甲方同意将石坝小学操场西面60米5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任,特签订本合同共同遵守执行。
  一、工程情况
  工程名称:60米5米直跑道
  施工地点:石坝小学操场西
  二、工程范围及内容
  按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工,工程承包主要内容:
  60米5米直跑道的施工。
  三、合同工期:
  1、本工程工期从收到甲方通知后起计,5个工作日完成。
  2、有以下原因之一者,由甲方或监理签证确认后工期可以顺延:
  a.甲方在施工期间修改设计,并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;
  b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;
  c.因甲方原因造成的工期延误;
  d.风雨潮湿天,不宜施工的。
  四、工程质量要求:合格。
  五、合同价款
  1、施工过程中,甲方根据材料款及用工数进行付款。
  2、工程费用:
  路基石160块
  13.5元2160元石子4车800元3200元水泥8包20元160元沙子一车250元石粉2车550元1100元人工:大工5250元1250元小工5150元750元
  总计大写:捌仟捌佰七十元整小写:8870元
  六、付款方式与工程结算
  工程结束后转账
  七、工程验收
  1、材料进场,乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。
  2、在工程施工进程中,乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。
  3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。
  4、工程施工完毕,乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序,则双方同意视为自动验收合格处理。
  八、竣工交付后服务
  乙方为本工程向甲方提供________年保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害,或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。
  九、甲方责任
  1、甲方负责提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜,费用由甲方负责。
  2、在乙方进场施工前,甲方必须提供已完成符合要求的基础,如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。
  十、乙方责任
  1、委派为现场管理代表,按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。
  2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险,在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故,由乙方负责。
  3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。
  4、若出现质量争议,应提交质检部门裁定。
  十一、争议的解决
  1、在合同执行中,若发生未尽事宜,双方经协商,可签订补充合同。
  2、在执行本合同中如发生争议,应通过友好协商解决,如协商不能解决,可提请主管部门调节,调节不成,则提交____市仲裁委员会提请诉讼。
  3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同双方签署后生效。
  甲方(公章):_________
  乙方(公章):_________
  法定代表人(签字):_________
  法定代表人(签字):_________
  ________年____月____日
  ________年____月____日

  建筑工程施工合同15
    甲方(全称): (以下简称“甲方”)
  乙方(全称): (以下简称“乙方”)
  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。
  一、工程概况
  工程名称:
  工程地点:
  工程内容:
  二、工程承包范围
  承包范围:
  三、合同工期:
  开工日期:
  竣工日期:
  合同工期总日历天数 天
  四、质量标准:
  工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20合格标准。
  五、合同价款
  概算金额(大写): 万元
  (小写): 万元
  其它约定:
  六、合同文件使用的语言文字,标准和适用法津
  6.1合同语言:汉语
  6.2适用法律法规:《合同法》
  七、工程施工图
  甲方负责向乙方提供施工图或工作联系单。
  八、驻工地代表
  甲方驻工地代表:
  乙方驻工地代表:
  监理公司驻工地代表:
  九、质量与检验:
  9.1工程质量
  9.1.1工程质量应当达到协议约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准,乙方承担工程造价1%的违约金责任。
  9.1.2因乙方原因工程质量达不到约定质量标准的,并且无法整改的,乙方承担全部违约责任。
  9.1.3经甲方项目负责人或监理认定施工过程中不符合施工规范、设计要求及质量要求的,甲方有权要求拆除和重新施工。经过整改,符合质量要求的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的5%承担违约金。
  9.1.4经过整改仍达不到合格标准的,但因工期等原因不便再次整改又暂不明显影响使用的,由乙方承担拆除和重新施工的费用,并按不合格部分工程造价的50%承担违约金,工期不予顺延。
  9.1.5若因甲方生产等特殊原因无法整改,暂不明显影响使用的,必须经甲方工程管理部门确认,可不整改。但按其不合格部分工程造价的20%承担违约金。
  9.1.6乙方应按照标准、规范和设计图纸要求及甲方、监理依据合同发出的指令施工,随时接受甲方、监理的检查检验,为检查检验提供便利条件,并根据要求向甲方及监理提供与工程质量有关的技术资料。
  9.2隐蔽工程和中间验收
  9.2.1施工中凡需隐蔽的项目,乙方应提前2小时通知甲方项目负责人,由甲方项目负责人组织工程管理人员验收,并在《隐蔽工程验收记录》上分别签字认定合格后,方可隐蔽及进入下道施工工序,没有隐蔽记录或隐蔽记录签字不齐全(按甲方制度表样要求)的施工内容,甲方不予认可其工程量。
  十、双方责任
  10.1甲方工作
  10.1.1提供施工图,组织设计单位进行设计交底,并组织相关专业部门人员及乙方参加图纸会审。
  10.1.2将水、电提供至乙方施工界区,协助乙方进行周边关系的协调,营造良好的施工环境。
  10.1.3及时对乙方的工程进度按月进行审核,对隐蔽工程及时现场签证确认,确保施工顺利进行。
  10.1.4及时对甲方与生产相连接的系统装置进行调度协调,确保施工顺利进行。
  10.1.5工程完工后,乙方提出书面申请,甲方项目负责人经核实后填写完工单,对完工时间给予确认。
  10.2乙方工作
  10.2.1按国家施工规范施工,按甲方提供的施工图、审定的施工方案保质保量完成工程任务。
  10.2.2乙方应按照本合同约定或甲方正式通知的开工日期开工,严格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影响施工工期,工期顺延。因乙方原因影响工期,每推迟一天,承担违约金500元。
  10.2.3乙方对现场作业和施工方法的完备性、安全性负责,并应向监理工程师报送本工程拟采用的施工组织设计并编制相应的施工方案,并经甲方工程管理部门和监理工程师审定。如乙方对施工组织设计和施工方案做出修改,应事先征得甲方工程管理部门和监理工程师书面同意。
  10.2.4乙方不得将本工程分包或转包第三方,若出现将本工程分包或转包第三方的,甲方有权终止合同。
  10.2.5乙方必须保证按时发放所属工人的应得收入。因乙方原因造成其供应商及所属工人有过激行为影响甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10万元违约金。
  10.2.6因乙方原因在社会舆论上造成对甲方不利影响的,由乙方向甲方支付10万元违约金,且甲方有权终止合同。
  10.2.7及时按照施工工序控制要求向监理单位申报材料计划、工序报验,按照合同完成全部内容后,及时申报竣工验收单,并向监理单位、甲方相关部门提供竣工、决算资料一式四份。
  10.2.8乙方应在每月25日将当月完成的工程进度预算及相关资料送监理、甲方项目负责人审核,再由甲方项目负责人报甲方预决算中心审核。
  十一、安全施工
  11.1安全施工与检查
  11.1.1工程安全要求达到国家规范要求,无重大安全事故,因乙方责任达不到此标准且出现重大安全事故的,须向甲方支付工程结算总价的1 %违约金,并承担全部的责任。
  11.1.2乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定,严格按安全、文明标准组织施工。
  11.2安全防护
  11.2.1乙方必须遵守国家和当地政府有关职工健康安全、环境管理及保护的法律法规,保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理,并承担因自身责任造成的损失和罚款。
  11.2.2乙方必须遵守甲方安全管理的相关制度,服从甲方统一管理,并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查。
  11.2.3乙方采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用,由乙方全部承担。
  11.2.4乙方不允许与施工无关的人员进入施工现场,由此造成的大小安全事故由乙方负责。
  11.2.5乙方应确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
  十二、工程材料
  12.1乙方材料
  12.1.1甲方有权对乙方提供的工程材料进行检查监督,并提出意见,乙方必须听取甲方的意见并及时纠正,乙方不得把不符合国家标准的材料用于本工程,否则由此造成的后果及经济损失均由乙方承担。
  12.1.2乙方提供的材料必须按甲方工程管理相关制度规定准确填写《工程材料进(出)场登记表》,由甲方验收人员验收后签字确认,材料消耗量应控制在合理范围内。
  12.1.2.1如登记的实际进场数量(进场数量减去出场数量)少于定额分析用量的,按定额分析数量减去实际数量所计算的造价承担违约金。
  12.1.2.2凡是材料(包括半成品)检验批次不足的,结算时对不足批次按200元/批次扣罚;检验批次不足部分,按结算价格的30%承担违约金。
  12.1.2.3检验强度不合格的,经监理工程师或甲方专业管理部门认定又无法整改的,按最终检验强度的20%承担违约金。
  十三、工程款支付
  13.1每月工程进度支付至累计进度(含扣除甲方供应材料、机械等费用,优惠后)的70% 。同时在不超过三个月内逐次扣回预付款,且必须在主体完工一个月前全部扣完。(累计进度以甲方预决算中心审核的进度预算为准,仅作为进度款支付的依据。)
  13.2工程全部竣工,甲方负责组织项目负责人、专业管理部门、监理人员验收。经验收合格,甲乙双方确认工程总造价后,支付至工程总造价的90%,留工程总造价的10%作为工程质量保证金。
  十四、工程变更
  14.1设计变更由甲方以设计变更单的形式提前书面通知乙方。
  14.2设计变更由甲、乙双方核定为准。
  十五、竣工验收与结算
  15.1竣工验收
  15.1.1工程实际竣工日期以甲方竣工验收合格之日为准。
  15.1.2技改工程在施工单位撤出现场之日起的一个月内,必须向甲方工程管理部门提交竣工验收资料及竣工验收申请,未在规定时间内提交资料的,按500元/天承担违约金。
  15.2工程量的确定
  15.2.1工程量按竣工图及甲、乙双方现场签证所确认的实际发生量为准。对乙方超出设计图纸(含设计变更)范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
  15.2.2工程量签证必须实事求是,若出现隐蔽验收记录与现场实际不符的,甲乙双方重新核实后,以现场实际情况为准。经重新核实后虚增的工程量,乙方应按实虚增工程造价的100%承担违约金。
  15.2.3施工单位私自涂改工程资料上的数量或材料审批价格等,涂改后虚增费用不予结算,并按涂改后虚增费用的100%承担违约金。
  15.3竣工结算
  15.3.1包干价以外部分工程量按宜化常规方式结算,材料以物管部批价为准。
  15.3.2施工中用甲方水、用电费由甲方提供。
  15.3.3乙方应实事求是编制工程进度预算书和工程总造价决算书,报审金额超过进度审核额和决算金额20%的,由乙方分别按审减额的1%和6%承担违约金。
  15.3.4乙方送交决算书后,在甲方认可有效的签证单内如出现漏报、少报,原则上甲方不予调增。如要求调增的,乙方按调增金额的20%支付违约金给甲方。
  15.3.5乙方接到甲方核对工程决算的通知一周内,必须与甲方核对并提出反馈意见,十五日内配合甲方完成决算审核。如十五日内无书面反馈意见的,视同乙方认可甲方审核的工程造价。
  15.3.6其他未尽事宜执行甲方《施工工程结算标准》。
  十六、质量保修
  16.1乙方应在质量保修期内对交付甲方使用的工程承担质量保修责任,并在工程竣工验收前,与甲方签订工程质量保修书(附件三),作为本合同的附件。
  16.2如果乙方未能在约定时间内修正某项质量缺陷,则甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由乙方承担。
  16.3质保金和支付办法:竣工验收合格,决算交甲方审核后,留工程总造价的10%作为质量保证金。质量保证期满1年(其中质保期约定为1年的则按满1年),经双方相关人员验收确认,工程无任何质量问题,则可付清。质保金不计息。
  十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,双方签字盖章后生效。
  十九、合同附件
  附件一、建筑工程取费表
  附件二、土建单价包干分项价格
  附件三、工程质量保修书
  附件四、工程项目施工承诺书(工程管理制度及安全管理制度)
  甲方: 乙方:
  法定代表人: 法定代表人:
  甲方代表: 乙方代表:
  电话: 电话:
  开户 行: 开户 行:
  帐号: 帐号: